郑开城际铁路延长线站房工程桩基检测 发包公告

发包编号 ： ZNZFB-2022-008

1 ． 发包条件

本发包项目由中华人民共和国原铁道部、河南省人民政府《关于新建郑州至开封城际铁路延伸段宋城路站（不含）至开封站可行性研究报告的批复》（铁计函〔2012 〕 912 号）、河南省发展和改革委员会《关于郑开城际铁路延长线可行性研究报告（修编）的批复》（豫发改基础〔 2015 〕1414 号）及河南省发展和改革委员会《关于郑开城际铁路延长线初步设计的批复》（豫发改设计〔 2016 〕 356 号）批准建设，项目业主为 河南开封城际铁路投资有限公司 ，建设资金来自 河南开封城际铁路投资有限公司 ， 发包人 为中国铁路郑州局集团有限公司郑州南站工程建设指挥部 。项目 桩基检测 已具备 发包条件 ，现进行 公开发包 ，特邀请有意向的竞包人参加竞包 。

2 ．项目概况与 发包 内容

2.1 建设地点：河南省开封市。

2.2 计划工期 ： 本项目服务期限初定为 180 日历天，具体以现场施工进度为准 。

2.3 项目概况

郑开城际铁路延长线站房工程主要包括：开封站站房、还建行包房、信号 10KV配电综合楼、还建开封车站服务、公安、综合办公楼、轨道车库、工区办公综合楼、站区、综合维修工区单身宿舍、开封站站台雨棚、开封站旅客天桥、铁塔基础、箱式分区所基础。

2.4 发包范围

本次 发包范围 ：郑开城际铁路延长线站房工程全部桩基检测。

2.5 标段划分

桩基检测标段划分为一个标段 ， 标段号： ZKZFZJ -1 。

3. 竞包人 资格要求

3.1 本次第三方检测 发包 工程要求 竞包人 具备的条件：

3.1.1 在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，且营业范围符合 本次发包 工程要求；

3.1.2具有省级及以上国家行政主管部门颁发的相应检测资质证书，具有省级（含）以上质量技术监督部门颁发《计量认证证书》，且计量认证范围的检测项目/ 参数包含 本次发包 检测内容。

3.1.3 竞包人于 2019 年 ~2021 年财务状况良好， 2019 年 ~2021 年平均营业收入不应小于 2000万元 。

3.1.4 竞包人 近三年内 承担过大中型项目或类似项目桩基检测工作（类似工程指合同金额不少于 100万元的桩基检测业绩不少于一项） ；

3.1.5 具有良好的企业社会信誉，近三年无任何违法和重大违约行为，未出现过检测数据结果失真、对质量问题判断失误的现象。

3.1.6 竞包人 不得与郑州南站及相关工程参建的施工单位有行政隶属关系；

3.1.7 其他要求：财务要求：财务状况良好，企业未处于亏损经营状态或破产状态，企业未被责令停业、财产未被接管或冻结。信誉要求：2019 年 12 月～ 2022 年 12 月（近三年）无任何违法和重大违约行为，不处于停标阶段。 2019 年 12 月～2021 年 12 月（递交 竞包文件 之日起前 3 年内）中申请人及 其法定代表人、拟委派的检测项目负责人不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。 竞包人及其法人代表和拟派驻的检测项目负责人未被人民法院列入失信执行人。

3.2 本次发包 不接受 联合体竞包 。

4 ． 发包文件 的获取

4.1 凡有意参加发包者，请于 2022 年 1 2 月 7 日至 202 2 年 1 2 月 12 日，每日上午 09:30时至 11:30 时，下午 14:30 时至 17:00 时（北京时间，下同），登录中国铁物电子招投标平台（）完成注册后，即可自行下载发包文件。咨询电话参见发包代理单位联系方式。

竞包人 应在本项目递交 竞包文件截止时间前完成国铁采购平台注册并通过审核；逾期未完成注册并通过审核的按国铁集团关于运用国铁采购平台的相关规定承担相应后果。

4. 2 招标 文件每套售价 / 元，售后不退。技术资料押金 / 元。

4.3 本次招标不提供招标文件的邮寄

5. 竞包文件 的递交

5.1 递交竞包文件的时间为 2022 年 1 2 月 20 日 09 时 30 分至 10 时 00分，递交竞包文件的截止时间为 2022 年 12 月 20 日 1 0 时 00 分，地点为中国铁路郑州局集团有限公司郑州南站工程建设指挥部 ( 河南省郑州市二七区西中和路 6 号郑州铁路办事处 2 号楼 2405)。

5.2 逾期送达或者未送达指定地点的竞包文件，发包人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次发包公告在国铁采购平台 (https ： //cg.)、中国铁路郑州局集团有限公司郑州南站工程建设指挥部公示栏上发布。

7 ．联系方式

发包人 ：中国铁路郑州局集团有限公司郑州南站工程建设指挥部

地 址： 河南省郑州市二七区西中和路 6 号

联系人：张工

电 话： 0371-68361527

邮 箱：

传 真：无

招标代理单位：中铁物总国际招标有限公司

地 址：郑州市二七区大学路淮河路交叉口东南角升龙天玺一号院 1号楼2004室

联系人：李工、张工

电 话： 医疗招标采购https://www.120bid.com、医疗招标采购https://www.120bid.com

电子邮件：

20 22 年 12 月 7 日